logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wpływ opóźnień w realizacji kontraktu budowlanego na wzrost kosztów jego obsługi logistycznej koszty budowy, koszty opóźnień, koszty obsługi logistycznej budowy, szacownie kosztów

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Opóźnienia w realizacji kontraktu budowlanego wynikają z różnych przyczyn. Błędy organizacyjne, niesprzyjająca pogoda, braki w dokumentacji, opóźnienia w dostawach, czy robotach podwykonawców. Powodują one wzrost kosztów budowy ponad planowany poziom. W niniejszym opracowaniu usystematyzowano obszary kosztów, w których występują zwiększenia spowodowane opóźnieniami. Wyodrębniono spośród nich koszty obsługi logistycznej kontraktu. Przedyskutowano możliwości określenia tych kosztów ex-post. Niniejsze opracowanie jest także uzasadnieniem konieczności przewidywania wzrostu kosztów spowodowanych opóźnieniami w realizacji kontraktów budowlanych dla ekonomiki kontraktu.
Czas realizacji prawie każdej z realizowanych budów wydłuża się ponad planowany termin. Ma to odpowiednie ekonomiczne skutki dla wykonawcy i inwestora. Wykonawca notuje przychody później niż się spodziewał. Rosną także jego koszty, czyli spada efekt ekonomiczny. Inwestor w przypadku opóźnienia w oddaniu obiektu do eksploatacji skutkują odsunięciem spodziewanych przychodów w czasie co obniża wartość projektu, którego budowany obiekt budowlany był częścią. Dla obudwu stron procesu budowlanego opóźnienia przynoszą negatywne skutki. Niniejszy referat to próba znalezienia konkretnych obszarów w działalności wykonawcy i szczegółowych źródeł powstawania zwiększonych kosztów w działalności wykonawcy robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem logistycznej obsługi placu budowy.
2. ŹRÓDŁA WZROSTU KOSZTÓW BUDOWY ZWIĄZANE Z PRZEDŁUŻENIEM CZASU JEJ TRWANIA
PONAD TERMIN UMOWNY
Aby określić wzrost kosztów budowy trzeba szczegółowo przeanalizować ofertę wykonawcy, której sumaryczna wartość stała się później kwotą kontraktu. (...)

Artykuł zawiera 26940 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Pojawiła się nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1. To już siedemnasta odsłona dokumentu, który zawiera techniczne...

Polski transport zadłużony

Polski transport zadłużony

Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA opublikował raport dotyczący  finansów  polskiego transportu. Sytuacja jest...

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz…

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz finałowy Ligi Europy UEFA

FedEx Express, firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych, wraz z Fundacją UEFA for Children i szwedzkimi...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj